展位搭建承揽合同

承揽合同 1.承揽合同的概念和法律特征 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽合同的特征 (1)承揽合同是以完成工作为目的的协议;承揽合同的标的是劳动成果; (2)承揽人以自己的技术设备独立地进行工作; (3)承揽人对承揽的工作承担风险; (4)承揽合同为有偿、双务合同; (5)承揽合同为诺成合同、一般为非要式合同。承揽合同的效力 (1)承揽人的主要义务 ①亲自履行合同 承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。 承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作 人负责;未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。 承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三 人完成的，应当就

编号 展位工程承包合同 甲方：长沙卓美展览有限公司 乙方： 甲乙双方就（项目名称）甲方设计的展台制 作、布展、撤展等事宜，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协 商一致，达成合同条款如下： 1、名称： 工程地点： 展位面积：平方米。展位号： 2、时间：布展时间 撤展时间 3、乙方服务内容及范围： 1、对甲方设计的展览展位进行制作，制作标准按照甲方设计 方案施工图和材质要求。 　　2、乙

加工承揽合同——承揽方：__________________　　定作方：__________________　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，　　以便共同遵守。　　第一条加工成品：　　１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同...

工程承揽合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方同意将 xx 工程的 xx 施工项目 交由乙方负责施工。 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合 本工程具体情况双方达成以下协议： 一． 工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 承包范围： 4. 承包方式：包工、包料、包费用 5. 工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起 个日历天 。 6. 工程质量：本工程为合格工程（具体要求详见第三条） 二． 合同单价和付款方式 1. 合同单价： 2 、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含 税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确 定，不作任何调整。 3 、 施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款 的 % ； 工程竣工验收合格 后付至合同价款 的 % ；工程竣工验

承揽合同（简１） 　　签定日期：年月日 　　定作方（甲方）： 　　电话： 　　承揽方（乙方）： 　　电话： 经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。 品名 规格 单位 数量 加工费 单价 金额 　　定作方供应原材料： 原材料 规格 单位 数量 日期 成品单位耗用量 　　１．技术资料、图纸提供办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 　　２．产品检验标准和方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 　　３．交货地点及运输办法、

承揽合同（简３） 　　签订日期：年月日 　　承揽方（全称）： 　　定作方（全称）： 　　经双方协商，签订本合同，以资共同信守。 　　１．品名、规格、数量、价格、交提货日期： 品名 规格 单位 数量 单价 金额 分期交（收）货数量 超欠幅度% 月 月 月 月 月 总金额（大写）　　佰　　拾　　万　　仟　　佰　　拾　　元　　角　　分＄　　 　　２．质量标准、验收方法及地点：

第1页共27页 竭诚为您提供优质文档/双击可除 承揽合同法 篇一：承揽合同的理解及法律适用 承揽合同的理解及法律适用 承揽合同是《合同法》第十五章规定的内容。按照《合 同法》的规定，承揽合同是指承揽人根据定作人的要求，以 自己的技能、设备、材料和劳力为定作人制作成品，定作人 接受该特别制作成品并给付报酬的合同。其中完成工作并交 付成果的一方称为承揽人，接受工作成果并支付报酬的一方 称为定作人，承揽人根据定作人的要求所完成的工作成果为 定作物。承揽合同纠纷是传统的商事合同纠纷，其争议焦点 主要表现为定作人、承揽人违约责任的承担及定作人行使合 同解除权等方面，是从事合同法实务的律师必须熟练掌握的 法律知识点。 一、定作人的违约问题。（一）定作人不支付报酬应承 担的责任。支付报酬是定作人最基本也是最主要的义务。1、 支付时间。《合同法》第263条规定：“定作人应当按照约定 的

承揽合同（含运输）——订立合同双方：　　　　承揽方：以下简称甲方；　　　　定作主：以下简称乙方。　　　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。　　　　第一条　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。...

加工承揽合同 　　承揽方： 　　地址：电话： 　　法定代表人：职务： 　　定作方： 　　地址：电话： 　　法定代表人：职务： 　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 　　第一条加工成品 　　第二条加工成品质量要求 　　第三条原材料的提供办法及

承揽合同（简２） 　　签订合同单位：（以下简称甲乙方）签订条款如下： 　　１．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定： 产品名称 型号规格 单位 数量 单价 总价金额 交货日期及数量 十万千百十元角分 合计 人民币（大写） 　　２．交货办法： 　　（１）交货地点： 　　（２）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。 　　３．付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。

承揽合同（简４） 　　签订日期： 　　甲方： 乙方： 经双方协商，签订本合同，共同信守。 品名（材料） 规格、型号 单位 数量 单价 金额 交货日期 超欠幅度% 　　货款共计人民币（大写） 　　１．质量标准： 　　２．交货（运输）办法及地点： 　　３．质量检验及验收办法： 　　４．包装要求

综架承揽合同 　　委托方：纺织器材厂（甲方） 　　承揽方：电镀厂（乙方） 　　１．加工的项目、产品名称、规格数量价格、交货期： 项目 产品名称、规格 单位 数量 单价（元） 总价（元） 交货日期 一季度 二季度 镀锌 综架1600mm以上 只 10万 0.15 15000万 5万 5万 淬火 综条 支 100万 0.15 110000 50万 50万 合计 （大写）拾贰万伍千元 　　２．质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之，但损坏件必须归还甲方。 　　３．原料供应：加工用锌

承揽合同 签约时间：2020年月日 签约地点： 甲方（委托方）： 乙方（承揽方）： 身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》以及相关规定，甲、乙双方经平等自 愿协商，签订本协议： 一、承揽事项 1.乙方按甲方要求提供服务，甲方向乙方支付报酬。 2.乙方服务内容：。 3.乙方应自主完成相关服务，不得转委托他人。 二、合同期限 1.合同期限为：自年月日起 至年月日止。 2.如在合同期限届满后,乙方仍为甲方提供本合同约定之服务，则视为 本合同顺延为不定期合同。 3.甲乙双方任何一方提前天通知对方，可解除本合同。除正常 结算费用外，无需承担其它违约责任。 三、承揽费用 1.计费标准：按下列第种方式计费： （1）每月人民币元。 （2）计件付费。计件标准为：。 2.结算及付款时间：每月日前结算支付上月费用。 3.本条约定之费用已包括全部成本费用及报酬，除此之外，甲方无需

卸货承揽合同 甲方(发包方)： 乙方（承揽方）： 根据《合同法》等相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、合 法的基础上，就乙方承揽甲方的卸货业务，达成如下协议： 第一条甲方专门从事胶合板生产的公司，公司外购的货需要从 车上卸货，卸货业务不是天天发生，甲方专门雇佣人员从事卸货业务 也不合算，甲方将公司的全部卸货业务承揽给乙方。 第二条乙方不是甲方人员，乙方不到甲方处上班，乙方自行安 排自已的工作，甲方也不为乙方发工资。只有在甲方有货需要卸车时， 甲方电话通知乙方，乙方自行组织人员及卸货机器，将甲方货物从车 上卸到甲方指定的存放地点，甲方根据乙方完成卸货的车辆数，每卸 完一辆，向乙方支付一车的卸车费。 第三条乙方可以根据卸货数量及时间要求，由乙方自已或乙方 安排其他人卸车，乙方安排的其他人是乙方所雇佣的，不是甲方雇佣 的，甲方不需要向乙方人员支付工资，由乙方对其人员

１ 承揽合同（二） 签订 单位：____________（以下简称甲乙方）签订条款如下： 1．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规 定 产品名称 型号规模 单位 数量 单价 （元） 总价金额 交货日期及数量 十万千百十元角分 合计 人民币（大写） 2．交货办法 （1）交货地点： _______________________________________________________ ２ （2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日 期即为交货日期。 3．付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄 交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。 4．验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方 即按合同规定产品规格数量代为检验。 5．附则 （1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。 （2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在

承揽合同的概述 一、承揽合同的定义 承揽合同是日常生活中除买卖合同外最为常见和普遍的合同，我国《合同法》第251 条第1款对承揽合同所下定义为：“承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定 作人给付报酬的合同。”在承揽合同中，完成工作并交付工作成果的一方为承揽人；接受工 作成果并支付报酬的一方称为定作人。在日常生活中，如果合同中没有以承揽人、定作人指 称双方当事人，也不影响对其法律性质的认定。 二、承揽合同的法律性质 1、承揽合同是诺成、不要式合同。承揽合同的成立仅需双方就主要条款达成合意即可， 合意的表现不拘形式，书面、口头均可。订立合同后，如需交付标的物，该交付行为也不是 使合同成立的行为，而是履行合同的行为，是定作人履行已经成立的合同义务的行为。 2、承揽合同是双务、有偿合同。根据《合同法》的规定，在承揽合同中，承揽人负有 完成工作并支付工作成果的义务，而

承揽合同 　　ｇｆ－９０－０３０３ 　　　　定作方：　　　　　合同编号： 　　　　承揽方：　　　　　签订地点： 　　一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注　　签订时间：年月日 项目名称 任务量（工时） 酬　　　　　　金 完成期限 备注 包　　干 工资／小时 合计人民币金额（大写） （注：空格如不够用，可以另接。） 　　二、项目的内容及质量技术要求 ──────────────────────────────────

承揽合同起诉书 篇一：最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告：张××，男，19××年××月××日生，××省 ××市××镇××村××街××号，系××市××汽车车身 修理店业主。 被告：××市××贸易有限公司法定代表人：王×× 住所地：××市××镇××路请求事项： 1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。 2依法判决被告从20xx年7月1日至还清之日止按照年 利率%的标准向原告支付逾期付款滞纳金（暂计至20xx年6 月30日）计人民币元； 3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由： 原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车 车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定 付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多 次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。20xx年4月，原告 与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告

技术开发承揽合同 项目名称：________________________________ 委托方：__________________________ 研究开发方：______________________ 填写说明 一、“合同登记编号”的填写方法： 二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和 新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开 发合同包括委托开发合同的合作开发合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖 市、计划单列市、地、市级计划，不属于上述计划的项目此 栏划表示。 四、标的技术的内容、形式： 包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用 范围及效益情况、成果提方式及数量。 提交开发成果可采取下列形式： 1.产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、 报告等技术文件; 2.磁盘、磁带、计算机软件; 3.动物或植

某咨询服务承揽合同——某咨询服务承揽合同，word格式,共7页，可供参考。　　

中铁加工承揽合同——中铁加工承揽合同，word格式,共8页。　　斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用，最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。　　本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核，以审核后文本为准。　　[url=zj.zhulon...

中铁定作承揽合同——中铁定作承揽合同，word格式,共8页。　　斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用，最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。　　本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核，以审核后文本为准。　　[url=zj.zhulon...