发包人造成工程停建、缓建，承包人的应对技巧 在工程建设过程中， 发包人应当按照合同约定履行自己的义务， 为承包人的 建设工作提供必要的条件， 保证工程建设顺利进行。 如因发包人的原因致使工程 停建或者缓建 (比如发包人未依约支付工程款 )，承包人可就停建、 缓建造成的损 失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。 以案为例，某施工单位 (乙方 )与建设单位 (甲方 )签订了工业厂房施工合同。 甲方在乙方进入施工现场后， 因资金短缺无法如期支付工程款， 要求乙方临时停 工 1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、 窝工和材料积压等费用损失向甲方 发出索赔报告并经甲方签收。 后双方因索赔问题发生纠纷， 法院根据乙方提交的 索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。 承包人如何应对类似索赔事件？ 一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认 索赔报告的
加强工程索赔是当前水利建设工程承包人获取利润、规避损失的一个重要手段。在索赔过程中,承包人必须根据具体索赔个案的特点,依据手头掌握资料的程度决定选取索赔举证方向,争取索赔成功。结合当前水利建设工程领域索赔举证实践,对索赔举证的基本要求、法律依据、常用索赔举证分类、日常资料收集、举证的补救等方面进行分析,旨在不断提高合同索赔规范性、公正性,切实维护合同双方的合法权益,营造公平合理的合同环境。
热门知识
发包人向承包人索赔-
话题： 工程造价mengweixiang
-
话题： 工程造价0801020720
精华知识
发包人向承包人索赔最新知识
发包人向承包人索赔-
话题： 工程造价lincoln333
-
话题： 项目管理zhongtie2ju
发包人向承包人索赔相关专题
- 怎样利用定额确定发包价
- 招标和发包有什么区别
- 招标人一定是发包人
- 建设工程发包方式有哪几种
- 建设单位是发包人
- 建设方直接发包是否合法
- 发包人主要材料一览表
- 什么是工程的发包价
- 批发包装设备
- 公开招标 竞争性发包
- 以工作过程为导向构建高职建筑工程技术专业课程体系
- 圆形隧道反向曲线隧道中心线两种偏移计算方法的比较
- 有限元和有限层元横向同性土对建筑物沉降的影响
- 云南加快澜沧江下游水电开发 顺利实施向泰国送电
- 中国林业机械协会关于向社会推荐木工机械产品的通知
- 整体式抛填侧向爆破施工工艺在爆破挤淤施工中的应用
- 岳阳洞庭湖大桥50m跨连续箱形梁桥三向预应力施工
- 在FIDIC施工合同条件下工程变更引起索赔的处理
- 以社会需求为导向构建建筑工程技术高职人才培养方案
- 以工程实践为导向的钢筋混凝土结构课程教学方法
- 以应用型人才培养为导向的测绘工程实践教学改革
- 以工作过程为导向的市政管道工程施工课程开发与实践
- 以工程和创新能力培养为导向的化工专业基础课程建设
- 应用导向下的案例式教学在高职建筑专业中的应用
- 有线电视双向网回传调试及改造中汇聚均衡问题的解决
- 引洮供水一期工程向会宁北部供水的必要性及方案论证
- 制冷用大容量交叉式电磁四通换向阀的设计选型与使用