- 首页 >
- > epc总承包人造价目标
更新时间：2024.11.24
1 工程总承包 （EPC） EPC（Engineering Procurement Construction ），是指公司受业主委托 ， 按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行 等实行全过程或 若干阶段的承包 ，即工程总承包 。通常，公司 在总价合同条件下 ，对其所承 包工程的质量、安全、费用和进度 进行负责。 在 EPC 模式中， Engineering ，不仅包括具体的设计工作 ，而且可能包 括整个建设工程内容的 总体策划 以及整个建设工程 实施组织管理的策划和具 体工作；Procurement，也不是一般意义上的建筑设备材料采购 ，而更多的是 指专业设备、材料的采购 ；Construction ，应译为“建设”，其内容包括 施工、 安装、试车、技术培训 等。 一、模式优势 较传统承包模式而言， EPC总承包模式具有以下三个方面 基本优势： (一) 强调和充分发挥 设
发包人造成工程停建、缓建，承包人的应对技巧 在工程建设过程中， 发包人应当按照合同约定履行自己的义务， 为承包人的 建设工作提供必要的条件， 保证工程建设顺利进行。 如因发包人的原因致使工程 停建或者缓建 (比如发包人未依约支付工程款 )，承包人可就停建、 缓建造成的损 失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。 以案为例，某施工单位 (乙方 )与建设单位 (甲方 )签订了工业厂房施工合同。 甲方在乙方进入施工现场后， 因资金短缺无法如期支付工程款， 要求乙方临时停 工 1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、 窝工和材料积压等费用损失向甲方 发出索赔报告并经甲方签收。 后双方因索赔问题发生纠纷， 法院根据乙方提交的 索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。 承包人如何应对类似索赔事件？ 一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认 索赔报告的
热门知识
epc总承包人造价目标-
话题： 工程造价151****7275
-
话题： 工程造价150****6490
-
话题： 工程造价158****4975
-
话题： 工程造价150****1551
-
话题： 工程造价156****9888
精华知识
epc总承包人造价目标-
话题： 工程造价139****1133
-
话题： 工程造价150****4388
-
话题： 工程造价155****0013
-
话题： 工程造价150****8719
-
话题： 工程造价158****2937
最新知识
epc总承包人造价目标-
话题： 工程造价139****3808
-
话题： 工程造价158****4011
-
话题： 工程造价151****8180
-
话题： 工程造价158****8078
专题概述
epc总承包人造价目标知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。 注册登录 造价通即可以了解到相关epc总承包人造价目标最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时，造价通还为您提供材价查询、测算、询价、云造价等建设行业领域优质服务。手机版访问：epc总承包人造价目标
相关话题
资料下载
相关资讯
epc总承包人造价目标相关专题
- PE管和涂塑（EP）管的区别
- 工程招标模式ep+c
- ep总承包招标文件
- ep管
- ep300难燃输送带
- ep耐热输送带
- 手动液压钳ep
- ep型橡胶止水带
- ep900系列读卡器
- ep200聚酯输送带
- 中国工程造价咨询业的发展趋势
- 引江济淮工程淠河总干渠以北安徽段截污导流工程设计
- 云南省建设工程造价协会优秀工程咨询成果奖评选办法
- 有关建筑工程造价管理面临的问题与其处理手段
- 岳阳信息价,最新最全岳阳工程造价信息网信息价下载
- 以工作任务为载体的安装工程造价课程教学改革与实践
- 中国建设工程造价管理协会援外工程委员会
- 基于闭环反馈优化的IDC基础设施造价评估模型
- 云南红河3层板式建筑食堂62#-食堂工程造价指标
- 在工程建设管理中进行工程造价全过程控制的几点建议
- 印度EPC电站项目竞标中降低汽轮机热耗的策略
- 以提升安全质量管理水平为目标的施工现场标准化建设
- 余热回收供热项目EPC工程总承包工程施工组织设计
- 有关工程造价预结算审核存在问题及其解决对策
- 在职培训——提升员工素质的捷径兼析造价工程师培训
- 云南保山服务中心4#-敬老院服务中心工程造价指标
- 政府财政投资工程项目全过程工程造价控制与管理措施
- 2017年工程造价现状
- 工程造价现状与发展论文
- 我国工程造价投标的现状
- 国内外研究现状工程造价
- 国外工程造价的研究现状
- 国际上工程造价管理现状
- 我国工程造价的研究现状
- 工程造价控制国内外现状
- 国内工程造价的研究现状
- 国外工程造价的发展现状
- 工程造价专业的发展现状
- 中国工程造价管理 现状
- 工程造价发展的现状论文
- 我国工程造价的社会现状
- 工程造价控制的现状分析
- 工程造价研究历史与现状
- 国内外工程造价控制现状
- 工程造价研究历史和现状
- 工程造价国内的好的现状
- 我国工程造价咨询业现状
- 中国工程造价的发展现状
- 工程造价现状的问题研究
- 国内外工程造价研究现状
- 我国定额造价的现状分析
- 工程造价管理研究的现状
- 关于造价国内外研究现状
- 工程造价管理的发展现状
- 工程造价预算的研究现状
- 深基坑造价对比研究现状
- 我国工程造价控制的现状